承包合同

关于承包合同模板六篇

现今很多公民的维权意识在不断增强，人们运用到合同的场合不断增多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的承包合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

一、 引言

从广义上讲，房地产开发的整体流程包括征地拆迁阶段(即城市更新，但该阶段并非每个项目都会涉及)、土地开发的前期阶段(如规划、立项、政府审批等)、施工建设阶段(如工程的总包、专业分包等)、房地产经营阶段(包括房屋的预售、现售、租赁、物业管理等)，前述阶段无不以合同为依托，即各方当事人在前述阶段以合同的约定来绑定各方的权利义务，故此，合同既体现了各方权益的博弈，又是引发法律风险的危险地，

二、 案件介绍及分析

（一）、基本案情

20xx年1月15日，A集团公司与B石材公司签订了《某国际中心(办公综合体)装饰石材买卖合同》(以下简称：《石材买卖合同》)，约定： A集团公司向B石材公司购买石材，合同总价为人民币2300万元。合同还约定了付款及结算方式、交货时间和地点、质量保修等条款。《石材买卖合同》附件H-4，C(香港)公司出具《承诺书》，载明：“特授权B石材公司以其名义代表我公司签署‘某国际中心(办公综合体)装饰石材买卖合同’，我公司对B石材公司签署的所有文件承担全部责任”。

20xx年1月15日， A集团公司与D装潢工程公司签订《深圳市建设工程施工(单价)合同》(以下简称：《施工合同》)，约定： A集团公司将某国际中心(办公综合体)室内石材安装工程发包给D装潢工程公司。

合同价款暂定为人民币9,234,700元。开工日期：20xx年1月11日(以开工报告为准);竣工日期：20xx年3月28日，总天数为77天，合同还约定了工程款支付方式、工期延误、违约、索赔、工程质量缺陷保修等条款。《施工合同》附件H， C(香港)公司出具《承诺书》，载明：“特授权上D装潢工程公司以其名义代表我公司签署‘某国际中心(办公综合体)装饰石材安装工程合同’，我公司对D装潢工程公司签署的所有文件承担全部责任”。

上述《施工合同》的履行过程中，A集团公司分别于20xx年1月19日、5月13日、6月18日向D装潢工程公司共支付了工程款人民币4,008,675元。但D装潢工程公司未能依约完成安装工程。

为此，20xx年5月10日，B石材公司出具《承诺书》，承诺把《石材买卖合同》、《安装合同》之工程于20xx年5月31日或前完成。同时承诺于20xx年6月10日前完成追加工程“某国际中心(办公综合体)3区核增面积石材工程”。

20xx年5月28日，A集团公司向B石材公司、 D装潢工程公司发出《律师函》，要求该两公司履行合同义务。20xx年6月3日， B石材公司回函，表示由于工程新增项目和约定外项目、工地设施问题导致工期逾期。20xx年6月8日， A集团公司对此进行回函，表示不存在B石材公司提到的问题。

20xx年7月1日， A集团公司以D装潢工程公司承包的工程严重逾期构成根本违约为由，向D装潢工程公司发出《解除合同通知书》，要求解除《施工合同》。

20xx年7月27日， A集团公司向C(香港)公司发出《索赔函》，要求A集团公司对D装潢工程公司逾期竣工导致A集团公司的损失承担保证责任。

（二）、本人分析

1、《施工合同》效力问题

(1)、C(香港)公司出具的承诺书的性质分析，存在两种理解：

A.委托关系——合同主体则为A集团公司与C(香港)公司

B.保证关系——合同主体则为A集团公司与D装潢公司， C(香港)公司为一般保证人。

(2)、以上两种理解导致两种不同的法律后果

A.委托关系——因B石材公司与C(香港)公司均无施工资质，而导致合同无效。根据：最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称：施工合同案件司法解释)的有关规定，《施工合同》将被认定为无效。

B.保证关系：不因B石材公司与C(香港)公司无施工资质而无效。

2、关于《施工合同》的解除及索赔问题

A、关于解除《施工合同》问题

(1)如《施工合同》被确认无效，则不存在合同解除的问题。

(2)如《施工合同》合法有效， D装潢公司为合同相对人，C(香港)公司为保证人。根据《施工合同》第B42.2(3)约定：承包人的施工进度未能依据发包人认可的工程进度进行计划施工，而且与工程进度计划相比，相关项目的工期延误超过63天，发包人可以解除合同，承包人承担违约责任，

合同范本

《关于石材厂承包合同》(http://www..com)。现有资料显示，涉案工程已远远超过《施工合同》合同约定竣工日期，并已达63天以上。故A集团公司有权依约解除《施工合同》，向D装潢公司主张违约责任，并可要求C(香港)公司承担保证责任。

20xx年5月20日，B石材公司出具《承诺书》，承诺于20xx年5月31日或前完成工程。如A集团公司对该新的工期予以同意，则A集团公司于20xx年7月1日发出《解除合同通知书》尚未符合合同约定的条件，因此，须A集团公司须核实是否对新的工期作出了书面或其它形式的同意。如A集团公司对新的工期予以同意，则须重新向D装潢公司发出《解除合同通知书》

B、关于索赔问题

(1)如《施工合同》被确认无效，则A集团公司无权按照《施工合同》有关索赔的约定向合同向相对方主张赔偿， A集团公司的有关损失只能按照合同无效的处理原则处理。

(2)如《施工合同》合法有效，则根据《施工合同》第34.2条约定：承包人存在严重的工期延误及工程质量达不到合同约定的质量标准时，承包人须承担违约责任及赔偿违约损失。资料显示，D装潢公司在约定的工期内未能完成安装工程，且经A集团公司检查，工程质量达不到约定的标准。据此， A集团公司依约有权向D装潢公司主张索赔。

C、转包、分包

《建筑法》第28条规定:“禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。”

《合同法》第272条第2款、第3款规定:“承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人完成或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建筑工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。”

《建设工程质量管理条例》第35条第3款规定:“施工单位不得转包或者违法分包工程。”因此,施工单位基于转包和违法分包而签订的合同 ……此处隐藏2380个字……合作方如有一方违反本协议，则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。

七、其他未尽事宜经双方共同协商。

八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

日期： 日期：

甲方（房 主）：

乙方（承建方）：

甲方在曾埠头三组建房屋一栋，建筑总面积约400平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。甲方提供建房土地、1—4楼图纸，甲方负责包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。

二、承建项目

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、外墙贴瓷砖、后墙面粉水泥砂浆、卫生间、大便器、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。

三、承包价格

每平方米150元，建筑面积按每层楼外墙计算。

四、质量要求

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

1、前面的装修正负0.2公分。甲方要求乙方质量基脚道10公分垫层，甲方要求乙方基脚圈梁50公分高，扎钢筋都由乙方负责，底膜的砖由乙方取50公分高，第一、二层由梁制成，由乙方负责模板。

2、一层的层高高距大于3.3米，二层的层高高距大于3.2米，三层的层高高距大于2.9米。

五、注意安全

文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用，乙方的施工工具由甲方负责保管。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

六、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，约定本合同的质量保修期如下：屋面防水工程，卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年。

七、甲方不负责乙方的生活费。

八、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

甲方签字（章）： 乙方签字（章）：

年 月 日

订立合同双方：

____县____公社（乡）______大队（村）______生产队，以下简称甲方；

____县____公社（乡）______大队（村）______生产队社员：______，以下简称乙方。

为了调动社员发展农副业生产的积极性，增加集体和个人收入，提高经济效益，为城乡市场和出口提供更多的农副产品，根据中央（83），（84）一号文件的精神，经社员大会讨论同意和甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

一， 承包副业的内容

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

二， 承包期限

承包期为____年，从一九____年____月____日起，至一九____年____月____日止。

三， 甲方的权利义务

⒈ 甲方有权对乙方承包的特定副业项目生产经营实行监督检查。

⒉ 甲方必须合理分配给乙方国家下拨用于发展副业生产的化肥、农药、专项贷款和其它物资，合理安排乙方接受业务技术部门的培训。

⒊ 甲方应该定期公布集体的财务帐目和副业生产提成费用的支出情况，接受乙方的财务监督检查。

四， 乙方的权利义务

⒈ 乙方在承包期内，必须向甲方上交承包款______元（或上交____斤____，____斤____），其中，一九____年____月______日以前上交承包款____元（或上交____斤____，____斤____）；一九____年____月______日以前上交承包款____元（或上交____斤____，____斤____）；

（或：按乙方的收入比例分成，甲方得____成，乙方得____成。）

⒉ 对以上交承包款为承包形式者，乙方有权根据市场需求，自主调整生产经营项目；对以特定副业项目为承包形式者，乙方在完成承包项目规定的任务之后，有权自主调整经营项目。乙方在不违背国家政策、法律的前提下，有权自主决定生产和经营活动。

⒊ 乙方有权获得国家下拨的用于发展副业生产的化肥、农药、专项贷款和其它物资，有权接受发展副业的生产技术培训。

五， 双方的违约责任

⒈ 甲方如不按时、按量分配给乙方国家下拨用于发展副业生产的化肥、农药、专项贷款指标和其它物资，应按其价值的____%，向乙方偿付违约金。

⒉ 乙方如不按时、按量向甲方上交承包款（或特定的农副产品），应按其价值的________________%，向甲方偿付违约金。

六， 不可抗力

在合同执行期间，如遇不可抗力的自然灾害，造成乙方生产、经营的农副业产品损失，经调查证实后，甲方应根据实际情况，减少或免除乙方承担的义务。农副业承包合同书

七， 其它

___________________________________________________________________________________________________________________________________________。

本合同自承包开始之日起生效，合同期满自行失效。合同期满后，甲乙双方如愿意继续承包，应重新订立合同。合同执行期间如乙方去世，其家庭成员有承包继承权。

合同执行中，甲乙双方不得随意更改或解除合同。合同亦不因甲方代表人的变更而变更。合同中如有未尽事宜，必须由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式________份，交大队（村委会······），（如经公证或鉴证，则应送公证或鉴证机关）······各留存一份。

甲方：____县____公社（乡）____大队（村）____生产队____（公章）

代表人：__________（盖章）

乙方：____生产队社员____（盖章）

一九____年____月______日订