施工合同

精选施工合同范文汇总9篇

在人们越来越相信法律的社会中，合同的地位越来越不容忽视，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家收集的施工合同9篇，希望能够帮助到大家。

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，承包方经发包人同意，将‘x道路改造工程’委托给乙方施工。为了明确各自的权力、责任和义务，经充分协商，特意签订本合同，以供各方共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：x道路改造工程

2、工程地点：

3、合同总价款：按照造价预(结)算书总金额：元(大写：)。

4、工程工期：

5、工程质量：合格

二、甲方责任

1、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等;

2、负责协调做好道路交通和安全等工作。

三、乙方责任

1、负责按预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。

2、严格执行现行施工规范，文明施工规定。执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施。

四、工程质量及验收

1、本工程应达到现场验收合格标准。

2、工程完工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收，工程款结算等手续。

五、工程款及结算

1、工程预付款：合同签订支付合同总价款的30%

2、工程竣工验收后，支付到合同价款的95%

六、违约责任

1、甲方责任：

⑴、甲方确定乙方本次维修工程完工后。甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

2、乙方责任：

⑴、工程质量不符合合同的规定，负责修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。

七、合同的生效与终止

本合同自双方签字盖章后生效。江苑支路道路改造工程完工后，甲方付清维修道路工程款，乙方将维修工程交付甲方后条款终止。

八、合同份数

本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执贰份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

九、本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方：代表人：年月日

乙方：代表人：年月日

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。以下是施工合同范本最新，欢迎阅读。

合同编号：20xx-***

签约双方：

发包人：***(以下简称甲方)

承包人：***(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同，双方共同遵守：

一、工程概况：

(一)施工内容：***等。

(二)施工地点：***

(三)工期要求：工程定于20xx年*月*日开工，20xx年*月*日竣工。

二、工程费用：

工程暂定合同价*元(大写:*万元整)(工程造价最终以审计为准)

三、资料和提交：

1、本合同签订之日起，乙方按甲方指定施工内容进行施工。

四、工程款结算依据及价款确定：

1、结算依据：施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。

2、工程结算：工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。

2.1、规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。

2.2、安全文明施工措施费按20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取;

2.3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行

2.4、材料价格按施工期同期成都市《工程造价信息龙泉驿区价格信息》计取，如《工程造价信息龙泉驿区价格信息》中没有的材料，按业主根据市场调查签认价格计取。

2.5结算总价扣除主材(主材参照川建造价发[20xx]75号约定为：钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价;工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。

3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。

五、付款方式：

1、工程施工完毕经验收合格后三十日内支付暂定合同总价的60%

2、工程施工完毕验收合格并经审计后三十日内支付至审定总价的95%

3、质保金为审定总价的5%，在质量责任缺陷通知期(12个月)满后14日内(无息)付清。

六、工程质量及验收：

本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。

七、甲方的责任：

乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题;甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物;

八、乙方的责任：

1、按照第一条(二)项中所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。

2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。

九、特别约定：

1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。

2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。

3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用，并由乙方自行负责看管。

4、承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。

5、承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场，

并支付违约金。

6、承包人进入现场施工，应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料 ……此处隐藏6671个字……，验收合格后，填写工程竣工单。办理移交手续并填写工程保修单。

9.2未竣工验收，发包人自行入住视作验收合格。

9.3本工程自验收合格双方签字之日起水电隐蔽工程保修期为________年，其他相关工程保修期为________年。（自备材料，自备成品除外）

第九条工程款支付方式

10.1合同生效后，双方约定，发包人按以下方式直接向承包人支付工程款：

第一次：________年____月____日（合同签订当日），支付金额（合同总价的35%）：________________元。

第二次：________年____月____日（木工进场时），支付金额（合同总价的35%）：________________元。

第三次：________年____月____日（油漆工进场时），支付金额（合同总价的25%）：________________元。

第四次：安装工程开始时，支付金额（合同总价的5%）：________________元。

10.2工程安装前，承包人应向发包人提供工程决算书。发包人在接到决算书后日内如未有异议，即视为同意，同时发包人应向承包人结清工程尾款，利于安装工程展开。

第十一条违约责任

1

1.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

1

1.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

1

1.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由负责方赔偿对方相应经济损失。

1

1.4发包人未按期支付

第二（三）次工程款的，每延误一天向承包人支付违约金3天，承包人有权采取停工措施。

1

1.5由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向发包人支付违约金元。

第十条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议的解决方式：_________

1

2.1由当事人双方协商解决

1

2.2由有关部门调解

1

2.3协商或调解不成的，按下列第______种方式解决。

（1）提交_________________仲裁委员会仲裁。

（2）依法向人民法院提起诉讼。

第十一条几项具体规定

1

3.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到小区内指定地点。

（如小区内无指定地点，垃圾须运至小区外，则属于二次清运，二次清运费由发包人承担）1

3.2施工期间，发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供外屋新锁，由承包人当场负责安装交付使用。

1

3.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午______点______分至______点______分下午______点______分至______点______分

第十二条其他约定事项：__________________________________________________________。

第十三条附则

1

5.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

1

5.2本工程施工图及预算书作为本合同附件，发包方认可签字生效，具同等法律效力。

1

5.3本合同签订后工程不得转包。

1

5.4本合同一式______份，双方各执______份。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

________年____月____日

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国价格法》、《十堰市合同格式条款监督条例》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

第一条

工程名称：

工程地点：

承包方式：

内 容：

1、.甲方购买乙方 专用塑胶场地，颜色： 色。厚度： 毫米。数量： 平方米。

2、场地铺设辅料、辅助器材与安装。

第二条 合同工期 工程概况

开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

第三条 质量等级： 合 格

第四条 合同价款：

a) 总价为: 万 千 佰 拾 元整( . 元).

b) 明细:

第五条 付款方式：

甲方按乙方要求于 对预算、设计方案认可签订合同之日支付60%，金额为： 元;第二期付款为乙方到货、铺设安装进场前支付35%，金额为： 元;第三期为工程验收完成支付5% 金额为： 元。

第六条 双方责任和义务：

5.1甲方义务与责任

甲方在乙方货到指定地点当天，根据乙方提供的产品质量合格证进行检验确认并有义务配合乙方做好场地铺设工作。甲方在双方合同签定后，应按合同要求支付乙方货款，不得恶意拖欠及损害乙方利益。

5.2 乙方义务和责任

乙方负责塑胶地板的运输及安装，运输费由乙方支付。

第六条 保修：

6.1 产品保修期一年，保修范围不包括商品的正常折旧，正常的耗损及因使用不当，保管不妥(如弯曲，挤压，撞击，腐蚀)和人为原因造成的损失。

6.2 保修期内地板出现质量问题，乙方应在接到修理通知后约定的时间内派人修理，乙方若不在约定期限内派人修理,甲方可委托其他人员修理，保修费用由乙方承担。

6.3 保修期限过后，乙方提供维修服务，甲方要承担相应的维修成本费用。

6.4 签约地：

6.5 本协议为长期友好合作关系，协商签定，未尽事宜可通过双方协商解决，协商不成可依照中华人民共和国《合同法》 解决。补充事宜:

本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，各自分送有关部门。

甲 方(盖 章)

授 权 代 表：

电 话：

地 址：

乙 方(盖 章)

授 权 代 表：

电 话 ：

地 址：

签订日期： 年 月 日