工程施工合同[精品]
在当今社会,人们对合同愈发重视,越来越多的人通过合同来调和民事关系,它也是实现专业化合作的纽带。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编收集整理的工程施工合同,欢迎大家分享。
工程施工合同1甲方:
乙方:
身份证号:
经甲乙双方自愿协商,甲方将市场的破混混凝土地面、外运碎石、灰碴、铺设管道、打混凝土地面工程交给乙方施工,具体事宜经甲乙双方协商签订合同如下:
1、上述工程施工期:自年月月工期15天,(雷雨天顺延,乙方不得无故延误工期的施工日期,需按约定时间完成)。
2、施工地点:大山路与十一路交汇,华东装饰材料市场、胶合板市场。
3、工程应符合国家质量要求及规定,所需用的材料必须符合国家相关标准及合格证书,施工结果须符合甲方要求,乙方对所施工项目认真细致地做好每一项工程,工程完工后做到现场清洁,无堆放垃圾。
4、工程量的核实与确认:工程结束后,由甲乙双方共同对工程进行验收(包括工程质量验收及工程量的实际验收)。
5、工程造价:破混凝土、外运碎石灰碴、铺设管道、打混凝土,每米700元(包括人工费及材料费)。垒泥下水道,沉淀井每个2000元(包括人工费及材料费)。下水道预测96米,沉淀井暂定6个(施工后按实际米数计算)。工程总造价约计79200元,大写:柒万玖仟贰佰元整。
6、质量要求:工程质量达到省市建委对铺设下水道工程的要求及甲方的要求。工程竣工后出现质量问题,(甲方使用过程中人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年。施工过程中所出现的'安全事故均由乙方承担责任。
7、付款方式:乙方材料工人进入工地后,甲方需支付乙方工程造价的20%,便于乙方备料,铺设完管道付工程的40%,甲方验收合格后,支付30%;保修期满15日内支付10%。
8、其它未尽事宜,双方协商解决。
本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,签字生效。
甲方:乙方:
委托人:委托人:
20xx年xx月xx日
工程施工合同2原告:________________法定代表人_______________,职务董事长,住__________市__________区__________街__________号楼__________室,邮编:________________电话:_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,职务总经理,住__________市__________区__________号,邮编:______________电话:_____________
案由:_________________建设工程施工合同纠纷
诉讼请求
1、判令被告立即返还保修款 ______________ 元,延迟支付的违约金 ______________ 元;以上两项共计 ______________ 元;
2、以上金额截至____年_____月_____日,逾期支付,则以 ______________ 元为基数,按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由
原告与被告于_____________年__________月__________日签订了工程施工合同,按照合同约定,原告为被告建设的.位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工,工期为50天,从_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同还约定工程款的 ___ %作为保修款,保修期自竣工之日起______个月,项目最后的结算金额为_________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,过了保修期后,该项目并未发现质量问题,被告却以种种理由拒绝返还保修款。
原告认为,被告拒绝返还保修款的行为已构成违约,严重损害了原告的合法权益,故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,特向贵院提起诉讼,请求依法裁判。
此致
__________市__________区人民法院
具状人:________________有限公司
法定代表人:______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同3发包方(以下简称“甲方”):
联系方式:
法定代表人:
承包方(以下简称“乙方”):
法定代表人:
联系电话:
依照《_____》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下条款:
第一条?工程概况
1.1工程地点及面积:
地点:_____________。
面积:______________平方米。
1.2工程造价:¥_____________元,大写(人民币):_______。
1.3工程承包方式:双方商定采取下列第_____种承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;
(3)乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限________天。
开工日期_____年_____月_____日;
竣工日期_____年_____月_____日。
第二条?工程监理
若本工程实行工程监理,甲方(或乙方)与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。
第三条?施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供:
3.1甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为_____月_____日,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份;
3.2甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份,设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);
3.3施工图纸双方签 ……此处隐藏21152个字……违约金总额不得超过合同总价的3%。
11.2乙方如不能按合同约定的竣工日期竣工的,每逾期一天,应向甲方偿付逾期完工设备总价的万分之五违约金,若乙方逾期竣工超过三十天的,甲方有权单方解除本合同,乙方除支付上述违约金外,还应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金。
11.3乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工,保证质量,如不符合上述要求,甲方有权拒绝验收,且对乙方进行处罚,金额为500元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。
11.4甲、乙双方任何一方不得将本合同所涉及的技术或资料向第三方扩散、转让,违约方应向对方支付相当于合同总价的20%的违约金并赔偿对方因此遭受的一切损失。
11.5在甲方根据本合同的约定解除合同后,乙方应在甲方发出解除合同的通知之日起5天内完成退场工作,包括人员撤场、材料的交接以及与第三方的交接等工作。
11.6未经甲方书面同意,乙方不得将本合同转包或分包,否则,乙方须向甲方支付相当于合同包干总价的20%作为违约金,因此造成甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。
第十二条、争议及解决
12.1本合同及其附件、技术标准、设计方案等的约定如有不一致,解释顺序应为:本合同及其附件、技术标准、设计方案。
12.2甲乙双方在履行合同中发生争议的,除双方协议停止施工外,乙方都应继续履行合同,保持施工连续,并在任何情况下,均须保护已完工程。
12.3本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
12.4当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。
第十三条、合同生效
13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。
13.2本合同未尽事宜,可另行协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
13.3本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,每份均具有同等法律效力。
第十四条、联系方式
双方保证在本合同上注明的通讯地址及联系电话为有效的联系方式,若联系方式发生变更,应及时以书面形式通知对方,未以书面形式通知的,任一方按本合同上注明的联系方式发送有关通知、文件,即视为该有关通知、文件送达对方。
甲方联系人:联系电话:通信地址:
乙方联系人:联系电话:通信地址:
甲方:乙方:
签约代表:签约代表:
____年____月____日 ____年____月____日
工程施工合同15发包人(全称):_________________________________________
承包人(全称):_________________________________________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:__________________________________________________________________________
工程地点:__________________________________________________________________________
工程内容:__________________________________________________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:________________________
资金来源:________________________________
第二条 工程承包范围
承包范围:___________________________________________________________________________
第三条 合同工期
开工日期:___________________________________________________________________________
竣工日期:___________________________________________________________________________
合同工期总日历天数_____________天
第四条 质量标准
工程质量标准:_______________________________________________________________________
第五条 合同价款
金额(大写):_______________________________元(人民币)¥:_____________________元。
第六条 组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标XX知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同XX条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的'组成部分。
第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《XX条款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十条 合同生效
合同订立时间:________ 年__________ 月__________ 日
合同订立地点:_______________________________________________________________________
本合同双方约定___________________________________后生效。
发 包 人:(公章): 承包人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开 户 银 行: 开 户 银 行:
账 号: 账 号:
邮 政 编 码: 邮 政 编 码:
文档为doc格式